欠款纠纷可以通俗的理解为因各种金钱借贷偿还关系问题,引发的矛盾的发生。欠款纠纷也就是人与人之间因金钱而引起的矛盾,也可以称之为债务纠纷。
解决工程欠款纠纷的方法:先应双方协商,协商不成的通过诉讼活仲裁解决:
1、对逾期付款及时主张权利或保存证据;
2、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收;
3、合理合法顺延公司促使工程款支付;
4、工程应当做好约定确保合法化;
5、处理好工程的审计报告价格与合同价格矛盾。
工程欠款纠纷如何起诉:
1、准确选择被告,选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人;
2、证据资料必须充分,有准确合理的诉讼请求;
3、提交起诉状,法院作出是否受理的决定;
4、法院受理后,进行开庭审理;
5、经过法庭辩论、法庭调解等程序后,依法作出判决。
工程欠款纠纷起诉流程:
1、提交诉状申请立案:债权人可以写一份起诉状然后递交到法院立案厅进行立案;
2、法院发出受理通知:在法院立案之后,会对债权人发出受理通知;
3、法院组织双方交换证据、被告递交答辩状:债权人和债务人交换双方的证据,债务人就债权人的诉求作出应答;
4、开庭审理、质证、辩论:上述程序进行完之后,双方只需等待开庭,然后参与审判即可;
5、宣布判决结果:有可能是当庭宣判,也可能是择日宣判;
6、判决生效,执行:起诉前进行财产保全,有利于维护权益,有利于执行。
工程欠款纠纷的7大类型:
1、发包方拖欠工程款违约纠纷:这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款;
2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷:这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷;
3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷:这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷;
4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷:这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷;
5、质保金纠纷:该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷;
6、合同瑕疵引发的工程款纠纷:合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得企业资质或者追赶资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷;
7、包含工期延误的工程款纠纷:这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。
我们公司秉乘"精益求精、服务周到、热情有效"的企业理念。衷心希望与各界朋友精诚合作,携手共进、互惠互利、实现双赢、共创辉煌。
http://zzls010.cn.b2b168.com
欢迎来到北京东迅律师事务所网站, 具体地址是北京市昌平区城北街道佳莲时代广场1座819,联系人是徐阳律师。
主要经营北京东迅律师事务所事务是一家昌平区律师事务业务,公司有昌平区民间借贷律师业务、昌平区律师业务、昌平区租赁合同律师业务、昌平区合同律师业务、昌平区劳动争议律师等专业,伸张正义、敬业负责、秉承法治是我们的办案理念,促进社会的公平公正更是我们的不懈追求。
。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
你有什么需要?我们都可以帮你一一解决!我们公司主要的特色服务是:昌平区民间借贷律师,昌平区劳动争议律师,昌平区合同律师,昌平区租赁合同律师,昌平区律师,昌平区律师事务所等,“诚信”是我们立足之本,“创新”是我们生存之源,“便捷”是我们努力的方向,用户的满意是我们较大的收益、用户的信赖是我们较大的成果。